ALGEMENE VOORWAARDEN B2B – DURAVAST (VOOR ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS)

Artikel 1 – Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Duravast: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82741700.
Onder(aannemer): iedere natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Duravast een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan voor het verrichten van werkzaamheden, het leveren van producten of diensten.
Overeenkomst: iedere schriftelijke overeenkomst tussen Duravast en de onderaannemer, alsmede wijzigingen of aanvullingen daarop, en alle rechtshandelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, opdrachten, inkooporders, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Duravast en de onderaannemer.

2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de onderaannemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand zodra Duravast een offerte, opdrachtbevestiging of inkooporder van de onderaannemer schriftelijk aanvaardt, dan wel wanneer Duravast met de uitvoering ervan begint.

Artikel 4 – Uitvoering en kwaliteitseisen

4.1. De onderaannemer is gehouden de werkzaamheden uit te voeren of de goederen te leveren die in de overeenkomst zijn omschreven, met inachtneming van de specificaties, kwaliteitseisen, eventuele BRL-normen, wetten en voorschriften die Duravast en/of de wet daaraan stelt.

4.2. De onderaannemer staat ervoor in dat hij beschikt over de benodigde kennis, kunde, vergunningen en certificeringen om de overeengekomen werkzaamheden deugdelijk uit te voeren.

4.3. De onderaannemer dient zich te houden aan de (veiligheids)voorschriften, huisregels en aanwijzingen van Duravast en/of de eindklant (consument), voor zover van toepassing.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1. De onderaannemer is volledig aansprakelijk voor alle schade, zowel directe als indirecte, die ontstaat door of in verband met de uitvoering van de werkzaamheden of levering van producten, voor zover deze schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of enig ander handelen/nalaten van de onderaannemer.

5.2. De onderaannemer vrijwaart Duravast voor alle aanspraken van derden (waaronder de eindklant) ter zake van schade veroorzaakt door de onderaannemer in de uitvoering van de overeenkomst.

5.3. De onderaannemer sluit daartoe adequaat verzekeringen af (bijvoorbeeld beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekeringen) en houdt deze in stand. Op eerste verzoek van Duravast zal de onderaannemer bewijs van verzekering overleggen.

5.4. Indien Duravast door de eindklant of door een andere derde aansprakelijk wordt gesteld voor schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van de onderaannemer, zal de onderaannemer alle hiermee gepaard gaande kosten (waaronder juridische kosten) en schade voor zijn rekening nemen.

Artikel 6 – Overmacht

6.1. Indien de onderaannemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig kan nakomen wegens overmacht, stelt hij Duravast daarvan onverwijld op de hoogte.

6.2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: tekort aan personeel, financiële problemen of leveringsproblemen bij onderaannemers van de onderaannemer.

Artikel 7 – Vergoeding, facturatie en betaling

7.1. De overeengekomen prijs of tarieven zijn vast, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2. De onderaannemer zal binnen de afgesproken termijn factureren. Bij gebreke van een specifieke afspraak geldt dat binnen 30 dagen na volledige oplevering of levering gefactureerd mag worden.

7.3. De betalingstermijn voor Duravast is 30 dagen na ontvangst van een correcte en volledige factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8 – Geheimhouding

8.1. De onderaannemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van of over Duravast of de eindklant heeft verkregen.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan uit of verband houden met de werkzaamheden van de onderaannemer in opdracht van Duravast, komen – voor zover de wet dat toelaat – toe aan Duravast, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Beëindiging van de overeenkomst

10.1. Duravast heeft het recht om de overeenkomst met de onderaannemer direct en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

de onderaannemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting;
de onderaannemer surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;
de onderaannemer anderszins niet langer in staat kan worden geacht zijn verplichtingen na te komen.

10.2. In geval van beëindiging blijven de bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om te blijven gelden, onverminderd van kracht.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Duravast en de onderaannemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Duravast is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Artikel 12 – Overige bepalingen

12.1. De onderaannemer is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen onder de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Duravast aan derden over te dragen.

12.2. Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Algemene Voorwaarden B2B